Ak vznikne potreba výstavby, otázky dizajnu zaujímajú ústredné miesto. Kto, ako a kedy, ako dobre sa vyrovná s úlohou dizajnu - to všetko určuje celkový úspech celého podniku. V tomto prípade sa na formalizáciu vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom používa projektová zmluva. Dohoda o projekčných prácach môže byť vyhotovená buď na základe stiahnutého vzoru z internetu, alebo vypracovaná za pomoci právnikov, ktorí v rámci poskytovania právnych služieb za odmenu pripravia návrh zmluvy. Zmluva o dizajne musí odzrkadľovať špecifiká vzťahu medzi zmluvnými stranami, musí mať jasne vymedzený predmet zmluvy, ako aj definovať vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Podmienky na predmete musia určovať konkrétny rozsah prác, ako aj ich názov a termíny. Aby sa minimalizovalo riziko sporov, tieto výrazy by mali byť opísané čo najúplnejšie a najpresnejšie. Návrh často zahŕňa niekoľko etáp určených špecifikami navrhovaného objektu. Inscenačný charakter diela by sa mal odraziť aj v texte zmluvy a v prílohe. K dokumentu by mala byť priložená aj povoľovacia dokumentácia (jej kópia), ktorá umožňuje dodávateľovi vykonať projekt. Okrem toho treba v samotnom texte dohody venovať pozornosť aj takým aspektom, ako kto pripravuje projekčnú úlohu, či má zákazník právo zverejniť výsledky projekčnej práce, nakladať s nimi podľa vlastného uváženia, alebo či má právo na to, aby sa s nimi dalo nakladať. povinný toto všetko koordinovať so zhotoviteľom. Všetky tieto aspekty nebude ľahké zohľadniť, ak sa vzor zmluvy na projekčné práce stiahne z internetu, a bude len čiastočne vyhovovať existujúcemu vzťahu.
Zmluva o vykonaní projektovej práce
Pri uzatváraní zmluvy o projekčných prácach treba venovať osobitnú pozornosť osobe, ktorá bude projekt realizovať. Faktom je, že keďže projekt napríklad bytového domu sa bude líšiť od projektu nehnuteľnosti na priemyselné účely, je potrebné skontrolovať, či má projektant potrebné právomoci a či má licencie. Zmluvu o projekčných prácach s fyzickou osobou je možné uzavrieť, ak sa zúčastňuje na strane objednávateľa, t.j. sama nevykonáva projekčné práce, ale výsledky tejto činnosti bude realizovať napríklad pri výstavbe vidieckeho obytného domu podľa projektu.
Často sa používa s týmto vzorom: |
Ďalej len ako Exekútor, ktorú zastupuje generálny riaditeľ Davydová E.S., konajúc na základe charty na jednej strane a _____________________ , ktorú zastupuje ____________________________ . , ďalej len ako Zákazník na druhej strane uzavreli túto zmluvu takto:
1. Predmet dohody.
1.1 Objednávateľ ukladá a zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu na základe zadania objednávateľa na realizáciu projektových prác na vnútorných inžinierskych sieťach priestorov o celkovej výmere _________, ďalej len objekt, nachádza na: _________________________________-
1.2. Objednávateľ dáva pokyn a Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre úseky: vetranie a vzduchotechnika.
1.3. Projektová dokumentácia, ktorá je predmetom zákazky, musí byť vyplnená v týchto častiach: vysvetlivka, výkresy, izometrické schémy, technické charakteristiky systémov a špecifikácie zariadení.
- Cena, postup a podmienky vzájomného vyrovnania medzi stranami.
2.1. Celková cena práce podľa tejto zmluvy bude _______________________ vrátane DPH 18% vo výške____________________________________
2.2. Platbu podľa tejto zmluvy vykoná Zákazník v nasledujúcom poradí
2.2.1 Zákazník do 3 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy uhradí preddavok vo výške ___________________________ vrátane DPH 18% vo výške_________________________________________________-
2.3. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa.
2.4. Platba za zmluvu v súlade s podmienkami odsekov. 4.1., 4.2, sa vykonáva podľa faktúr vystavených Dodávateľom.
3. Trvanie zmluvy
3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu zmluvnými stranami a je platná až do úplného splnenia prevzatých záväzkov.
3.2 Lehota na vykonanie diela podľa tejto zmluvy je 5 (päť) pracovných dní odo dňa prijatia finančných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa.
4. Postup pri odovzdávaní a prevzatí diela.
4.1 Vedecko-technické produkty (projektová dokumentácia) sú objednávateľovi zaslané ihneď, ako budú pripravené, najneskôr však v termínoch uvedených v bodoch 3.1, 3.2 so sprievodným dokumentom od Dodávateľa.
4.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi po ukončení diela Osvedčenie o prevzatí vedecko-technických produktov.
4.3 Zákazník na základe výsledkov kontroly dokumentácie podpíše Certifikát o prevzatí produktu alebo odošle odôvodnené odmietnutie jeho prevzatia.
4.4. Po uplynutí 5-dňovej lehoty sa dielo považuje za prevzaté v plnom rozsahu a v náležitej kvalite, pokiaľ objednávateľ neodôvodnene neodmietol podpísať potvrdenie o prevzatí vykonanej práce.
- Špeciálne podmienky.
5.1 Objednávateľ koordinuje projektovú dokumentáciu s príslušnými orgánmi štátneho dozoru a zainteresovanými organizáciami. Úhradu faktúr koordinujúcich organizácií vykonáva Objednávateľ.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe oprávnených pripomienok objednávateľa, schvaľovacích a/alebo odborných orgánov dielo včas a na vlastné náklady opraviť. Do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa predloženia pripomienok.
- Zodpovednosť strán.
6.1 Všetky spory a nezhody, ktoré môžu vzniknúť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením. S výhradou riešenia rokovaním medzi stranami.
6.2 Ak nie je možné spory vyriešiť, sú postúpené na posúdenie Moskovskému arbitrážnemu súdu.
7. Vyššia moc.
7.1 Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za úplné alebo čiastočné nesplnenie ktorejkoľvek zo svojich povinností, ak je takéto nesplnenie dôsledkom okolností vyššej moci, ako sú povodne, požiar, zemetrasenie alebo iné prírodné katastrofy, vojna alebo nepriateľské akcie alebo záväzná sila za aspoň jednej zo strán na rozhodnutiach alebo nariadeniach vlády (orgány vlády), ktoré vznikli po uzavretí Zmluvy.
7.2 Ak nie je možné splniť svoje záväzky z vyššie uvedených dôvodov do 3 (troch) mesiacov. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán s vrátením finančných prostriedkov v závislosti od uskutočnených platieb a vykonaných prác.
8. Iné podmienky.
8.1 Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú platné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne a podpísané zmluvnými stranami.
8.2. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy môžu byť postúpené ich písomným súhlasom tretím osobám. Žiadna zo zmluvných strán nemá právo previesť na tretie osoby plnenie svojich práv a povinností podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pokiaľ podmienky tejto Zmluvy neustanovujú inak.
8.3 Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú právnu silu.
8.4 Príloha k tejto zmluve:
8.4.1 Príloha č. 1 „Technické špecifikácie pre projektovanie“
9. PODROBNOSTI A PODPISY STRÁN
Projektová a stavebná zmluva
№ _______
Moskva „___“ ______________ 200___
ROSINTER RESTORANTS LLC, ďalej len „zákazník“, zastúpený generálnym riaditeľom ________, konajúcim na základe stanov na jednej strane a
LLC _______________________________________, ďalej len „zhotoviteľ“, zastúpený __________________________________________
na základe ___________________ sme na druhej strane uzavreli túto zmluvu takto:
ČLÁNOK 1 DEFINÍCIE
Pojmy použité v tejto zmluve v nasledujúcom texte znamenajú:
„Strany“ - „Zákazník“ a „Dodávateľ“.
„Zákazník“ - LLC „_______________“, právnická osoba vytvorená v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie.
„Dodávateľ“ - ______________________________, právnická osoba vytvorená v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie, vykonávajúca prácu podľa tejto zmluvy na základe licencie č. _______________________ datované „___“ _________ 200__, vydané federálnou agentúrou na výstavbu. a Farma Bývanie a komunálne služby.
„Zariadenie“ – znamená budovu (priestor reštaurácie „__________________________“), ktorý sa nachádza na adrese: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ vykonávať prácu v súlade s podmienkami tejto zmluvy , stavebné predpisy a predpisy platné v Ruskej federácii v období práce.
„Práca“ - celý súbor nevyhnutných a dostatočných činností na dosiahnutie cieľov tejto zmluvy, vrátane všetkých prác definovaných v dodatkoch k tejto zmluve, okrem iného vrátane:
- vykonávanie predprojektových a projekčných prác (elektroinštalačné práce, vzduchotechnika a vzduchotechnika, vodovod a kanalizácia, slaboprúdové systémy, hasiace zariadenie a pod.), ako aj získanie všetkých povolení a súhlasov potrebných na realizáciu prácu podľa tejto zmluvy od Štátnej kontroly a dozoru;
- opravy, montáže, dokončovacie práce, uvádzanie do prevádzky a iné druhy prác vrátane dodávky materiálov, výrobkov, zariadení;
- odovzdanie dokončeného Diela Preberacej (Pracovnej) komisii;
- odovzdanie dokončeného Diela Objednávateľovi podľa Potvrdenia o prevzatí Diela a uvedenie Zariadenie do prevádzky.
„Skryté diela“ - Znamená diela skryté nasledujúcimi dielami a štruktúrami. Kvalitu a presnosť skrytých prác nie je možné určiť po dokončení následnej práce.
„Osvedčenie o prevzatí zhotoveného diela“ - dokument podpísaný Zmluvnými stranami o vykonaní určitých objemov Diela stanovených touto Zmluvou Dodávateľom v súlade s termínmi stanovenými v tejto Zmluve.
„Prevzatie všetkých vykonaných prác“ - Dokument podpísaný Zmluvnými stranami o vykonaní všetkých Diel na Stavbe podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
„Napojenie na inžinierske siete“ - Napojenie vnútorných inžinierskych komunikácií na vonkajšie inžinierske siete, vykonané v súlade so špecifikáciami. Spojenie sa vykonáva:
- elektrické siete - z elektrického panelu inštalovaného vo vnútri budovy;
- slaboprúdové siete - z rozvádzača inštalovaného vo vnútri budovy;
- prívod studenej vody - z vodomeru;
- vykurovanie - od IHP;
- kanalizačné vývody - do existujúcich kanalizačných kanálov.
„Dokumentácia skutočného vyhotovenia“ - kompletný súbor dokumentov (výkresy, schémy a pod.) vypracované Dodávateľom na základe výsledkov určitých druhov Diela s uvedením presného skutočného miesta, rozmerov a detailov Diela vo forme v ktoré boli dokončené, ako aj okrem iného: prevádzkové pokyny pre vybavenie zariadenia, pasy a certifikáty pre zariadenia a materiály, úkony pre skryté práce a iné dokumenty v súlade s prílohou „D“ MGSN 8.01-00, test správy pre inžinierske systémy a úkony pre vykonanie prác pri uvádzaní do prevádzky.
„Zábezpeka“ - spôsob, ktorým sa zabezpečí, že si zhotoviteľ splní svoje povinnosti včas odstrániť nedostatky a závady zistené pri prevádzke Zariadenia do 3 (troch) rokov odo dňa podpisu Preberacieho listu za vykonanú prácu zmluvnými stranami. . Zábezpeku vo výške 10 (desať) % z celkových nákladov Zmluvy zadrží Objednávateľ zo sumy finančných prostriedkov splatných Dodávateľovi v súlade s podmienkami článku 5 Zmluvy.
V súlade s článkom 5.5. tejto zmluvy majú zmluvné strany právo započítať si podobné protipohľadávky bez peňažnej platby na základe príslušného osvedčenia o vysporiadaní podpísaného zmluvnými stranami.
„Subdodávatelia“ – organizácie a ich pracovníci, ktorých dodávateľ poveril plnením akýchkoľvek záväzkov dodávateľa podľa zmluvy. Kvalifikácia Subdodávateľov musí zodpovedať povahe práce vykonávanej podľa Zmluvy.
„Schválenie“ - Potvrdenie v písomnej forme, riadne vyhotovené Vlastníkom a Zhotoviteľom alebo ich oprávnenými zástupcami v rozsahu svojej pôsobnosti.
„Zmluva“ - tento dokument podpísaný Objednávateľom a Dodávateľom, so všetkými Dohodami a prílohami k nemu, ako aj so všetkými Dodatkami a dodatkami, ktoré boli podpísané Zmluvnými stranami počas doby jeho platnosti.
„Na kľúč“ - Vykonávanie prác dodávateľom na základe „Pokynov pre vypracovanie stavebných zmlúv v Ruskej federácii“ (list Ministerstva výstavby Ruskej federácie č. BF-558/15 zo dňa 10.6. 1992), v súlade s touto zmluvou. Práca zahŕňa: predprojektové a projekčné prípravné práce; získanie potrebných povolení od príslušných regulačných orgánov na vykonanie prác a uvedenie zariadenia do prevádzky; opravy, inštalačné a dokončovacie práce; vybavenie Zariadenia inžinierskymi systémami (v rozsahu stanovenom touto Zmluvou), vrátane vykurovania, vetrania a klimatizácie, zásobovania vodou a kanalizácie, slaboprúdových systémov, hasiacich zariadení, energetických, vodovodných a pomocných zariadení; odstránenie chýb zistených počas prevádzky; poskytnutie Zákazníkovi technickej dokumentácie potrebnej na prevádzku Zariadenia; zabezpečenie konečného uvedenia Zariadenia do prevádzky. Predmet je Zákazníkovi odovzdaný kompletne pripravený na komerčné (funkčné) využitie.
Vyššie uvedené definície v jednotnom čísle možno použiť aj v množnom čísle, ak to vyžaduje význam tejto zmluvy.
ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na Prevádzke na kľúč podľa objednávky objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy a výsledok odovzdať objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje prevziať výsledok diela a zaplatiť za to.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu špecifikovanú v prílohe č.
2.3. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade s požiadavkami na projektovú dokumentáciu uvedenými v Prílohe č. 2. Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi Projektovú dokumentáciu v dvoch jazykoch: ruskom a anglickom.
2.4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať stavebné a inštalačné práce na Prevádzke špecifikovanej v projektovej dokumentácii vyhotovenej Dodávateľom a akceptovanej Objednávateľom.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať stavebné a inštalačné práce na Zariadenie v termínoch stanovených Plánom harmonogramu prác (príloha č. 3 tejto zmluvy)
2.5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať stavebné a inštalačné práce na Zariadenie v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 4 (Technická dokumentácia) tejto zmluvy.
ČLÁNOK 3 ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÝ POSTUP
3.1. Celková cena prác vykonaných zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je (___________________________) rubľov vrátane DPH 18 % - ______________ (_________________________________ rubľov Podrobný popis ceny prác vykonaných Dodávateľom podľa tejto zmluvy (podrobnosti) je uvedený v Odhade (príloha č. 5 tejto zmluvy).
3.2. Náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie sú (__________________________) rubľov vrátane DPH 18 % - _____________ (___________________________ ________) rubľov.
3.3. Náklady na stavebné a inštalačné práce sú (_________________________) rubľov vrátane DPH 18 % - _____________ (___________________________ _________) rubľov
3.4. Celková cena prác vykonaných zhotoviteľom podľa tejto zmluvy zahŕňa náklady na všetky práce potrebné na úplné splnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane nákladov na materiál, ktorý zhotoviteľ použil pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy, zariadenia, stroje inštalované na miesto a pod., s prihliadnutím na clá a poplatky zaplatené za materiály a zariadenia dovezené na územie Ruskej federácie, náklady na doručenie, náklady Dodávateľa na získanie potrebných schválení, povolení, objednávok, testovanie, inšpekcie, závery atď.
3.5. Najneskôr do 20 (dvadsiatich) dní odo dňa podpisu tejto zmluvy a vystavenia faktúry zo strany dodávateľa objednávateľovi na sumu uvedenú v tomto bode zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi preddavok vo výške 30 %. (tridsať percent) nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a 30 % (tridsať percent) percent) nákladov na stavebné a inštalačné práce, a to: ___________
3.6. Objednávateľ v lehote maximálne 20 (dvadsiatich) dní odo dňa podpísania osvedčenia o prevzatí projektovej dokumentácie zmluvnými stranami uhradí zhotoviteľovi 65 % (šesťdesiatpäť percent) nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie, a to : _________.
3.7. Objednávateľ v lehote maximálne 20 (dvadsiatich) dní odo dňa podpísania osvedčenia o prevzatí stavebných a montážnych prác zmluvnými stranami zaplatí zhotoviteľovi 65 % (šesťdesiatpäť percent) nákladov na stavebné a montážne práce. , konkrétne: ________.
3.8. Na poskytnutie záručných povinností Dodávateľovi za včasné odstránenie nedostatkov a závad zistených pri prevádzke Zariadenia v lehote troch rokov objednávateľ zadrží zábezpeku vo výške 10 (desať) % z celkových nákladov zmluvy, a to: ___________ (_________) rubľov. Objednávateľ zloží zhotoviteľovi zábezpeku spôsobom stanoveným touto zmluvou.
ČLÁNOK 4 PODMIENKY DOKONČENIA PRÁCE
4.1. Všetky práce podľa tejto zmluvy musí zhotoviteľ zrealizovať a odovzdať objednávateľovi podľa Preberacieho listu za všetky vykonané práce najneskôr do _____________ _____________ 200__.
4.2. Objednávateľ najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa podpisu Zmluvnými stranami tejto Zmluvy predloží Predmet Dodávateľovi na základe Potvrdenia o prijatí.
Dátumom dokončenia Diela je dátum odovzdania Diela na Stavbe Objednávateľovi a podpísanie Preberacieho certifikátu zmluvnými stranami za všetky vykonané práce.
4.3. Ak Zákazník počas trvania Zmluvy požiada o vykonanie dodatočných prác alebo o zmenu rozsahu Diela, načasovanie a náklady na vykonanie takejto Diela sú zmluvnými stranami dohodnuté a formalizované v Dodatočných dohodách k Zmluve.
4.4. V prípade predčasného dokončenia diela zhotoviteľom, na rozdiel od lehôt ustanovených v tejto zmluve, má objednávateľ právo jednostranne mimosúdne odstúpiť od tejto zmluvy zaslaním písomného oznámenia zhotoviteľovi a najať iného zhotoviteľa na zhotovenie Diela s následnou úhradou nákladov vynaložených na tento účel.
ČLÁNOK 5 PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Platby podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú na základe originálov faktúr, ktoré musia byť objednávateľovi zaslané najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred splatnosťou platby. Omeškanie zhotoviteľa s odoslaním originálu faktúry dáva objednávateľovi právo zadržať zodpovedajúcu platbu v pomere k dobe omeškania; v tomto prípade sa voči Zákazníkovi neuplatňujú sankcie.
5.2. Dodávateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi všetky dokumenty požadované ruskými daňovými predpismi. Ak Dodávateľ nepredloží doklady požadované daňovými právnymi predpismi Ruska (poskytne nesprávne vyhotovené doklady) alebo ich neposkytne včas, Zákazník má právo pozastaviť platby podľa tejto zmluvy, kým Dodávateľ neposkytne všetky potrebné doklady bez toho, aby uplatnenie akýchkoľvek sankcií voči Zákazníkovi.
5.3. Dátummi platieb sa rozumie dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu Zákazníka.
5.4. Postúpenie práva na peňažnú pohľadávku podľa tejto zmluvy je možné len po predchádzajúcom podpísaní príslušnej Dodatkovej zmluvy zmluvnými stranami. Až podpísanie Dodatočnej zmluvy predstavuje riadne oznámenie (súhlas) Objednávateľa o postúpení práva pohľadávky z Dodávateľa na tretiu osobu. V prípade porušenia tejto podmienky má Zákazník právo odmietnuť plnenie záväzkov v prospech tretej osoby.
5.5. Aby Dodávateľ garantoval včasné odstránenie nedostatkov a nedostatkov zistených pri prevádzke Zariadenia, objednávateľ v trojročnej lehote zadrží zábezpeku vo výške 10 (desať) % z celkových nákladov na realizáciu Zmluvy. .
Strany majú právo započítať si podobné protipohľadávky bez peňažnej platby na základe príslušného Certifikátu o vysporiadaní podpísaného Stranami.
Ak Dodávateľ neodstráni nedostatky a závady zistené na Zariadení do 3 (troch) rokov, v čo najkratšom čase, v každom prípade však najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa ich identifikácie Objednávateľom, Objednávateľ má právo zistené nedostatky a závady odstrániť samostatne alebo inými organizáciami na náklady Zábezpeky, čím sa zníži výška Zábezpeky splatnej Zhotoviteľovi. V prípade realizácie stanoveného odpočtu zašle Objednávateľ Dodávateľovi písomné oznámenie o odpočte spolu s výpočtom zadržaných súm.
Ak zhotoviteľ riadne plní prevzaté záručné povinnosti, zmluvné strany podpíšu každé 4 (štyri) mesiace potvrdenie o prevzatí záručných povinností. V lehote nie dlhšej ako 20 (dvadsiatich) dní odo dňa podpísania potvrdenia o prevzatí záručných povinností zmluvnými stranami zaplatí objednávateľ dodávateľovi _____ (____) rubľov z kaucie.
Ak Dodávateľ nesprávne splnil záručné povinnosti a Objednávateľ vykonal zrážku zo Zábezpeky, suma, ktorú má Objednávateľ zaplatiť na základe výsledkov za posledné 4 (štyri) mesiace, podlieha zodpovedajúcemu zníženiu. V tomto prípade je suma splatná Dodávateľovi uvedená v príslušnom Záručnom liste.
ČLÁNOK 6 POVINNOSTI STRÁN
6.1. Na plnenie zmluvy Dodávateľ:
6.1.1. Vykonáva práce podľa tejto zmluvy na základe existujúcich povolení, najmä certifikátov SRO.
6.1.2. Vykonáva nákup, dodávku, platenie cla a skladovanie materiálu, vykladanie, preberanie, skladovanie a dodávku na zhotovenie Diela materiálov a zariadení potrebných pre Dodávateľa na vykonanie prác podľa tejto Zmluvy.
6.1.3. Vykonáva vlastnými zdrojmi a vlastnými materiálmi (znamená) všetky Dielo v súlade s prílohami k tejto zmluve v rozsahu tejto zmluvy a v lehotách stanovených v tejto zmluve a v plnom rozsahu dodá dielo objednávateľovi. Znáša bremeno údržby staveniska.
6.1.4. Zaisťuje bezpečnosť Predmetu a majetku nachádzajúceho sa na Objekte, nesie riziko jeho náhodnej straty a náhodného poškodenia až do odovzdania Predmetu Objednávateľovi na základe Preberacieho listu všetkých vykonaných prác.
6.1.5. Počas realizácie Diela vykonáva systematické a po ukončení prác záverečné čistenie Staveniska a komunikácií bezprostredne priľahlých k Stavenstvu od stavebného odpadu, prebytočných materiálov a výrobkov, vykonáva odvoz tuhého domového odpadu, sezónne upratovanie územia od snehu alebo opadaného lístia, rozoberá a odstraňuje z Staveniska stavebné zariadenia a suť. Likvidáciu smetí a odpadu vykonáva Dodávateľ na vlastné náklady.
6.1.6. Zabezpečuje vykonávanie potrebných protipožiarnych, bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu životného prostredia počas trvania prác. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie požiadaviek zákona a iných právnych aktov o ochrane životného prostredia, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela.
6.1.7. Zaväzuje sa koordinovať Projektovú dokumentáciu so Zákazníkom a službami štátneho dozoru, ako aj s Prenajímateľom a poskytnúť Zákazníkovi dokumenty potvrdzujúce uvedený súhlas do „___“ ____________ 200___.
6.1.8. Zabezpečuje dodávky všetkého pomocného materiálu, improvizovaných prostriedkov a náradia, ktoré nie sú špecifikované v Zmluve (prílohách), ale sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy a včasné dodanie Zariadenia podľa Preberacieho listu za zrealizované dielo. Zodpovedá objednávateľovi za konanie svojich subdodávateľov ako za svoje vlastné.
6.1.9. Na žiadosť objednávateľa vykoná preskúmanie nosnosti konštrukcií existujúcej stavby v rámci odmeny uvedenej v bode 3.1. Zmluva.
6.1.10. Spolu s Objednávateľom v rámci odmeny ustanovenej v Zmluve preberá od JSC Mosenergo, Vodokanal technické podmienky potrebné na výkon prác podľa tejto Zmluvy a v prípade potreby na základe pokynov Objednávateľa aj z Mosteploenergo.
6.1.11. Odovzdáva projekčnej organizácii dokumentáciu schválenú objednávateľom na vypracovanie projektu.
Dostáva od Objednávateľa a štátnych kontrolných a dozorných služieb potrebné Súhlasy a povolenia na vykonanie Diela. Zabezpečuje dizajnérsky dohľad nad výrobou Diela.
6.1.12. Povinný prijať opatrenia v súlade s projektom a platnými pravidlami a nariadeniami na ochranu životného prostredia vo vnútri aj mimo projektu a na zabránenie spôsobeniu zranení alebo škôd na občanoch alebo ich osobnom majetku v dôsledku znečistenia životného prostredia, hluku alebo iných príčin vyplývajúcich z Zhotoviteľom vykonanie Diela.
6.1.13. Zaväzuje sa samostatne a na vlastné náklady koordinovať vykonávanie opráv a stavebných prác so súkromnými osobami bývajúcimi v domoch nad vstavanými, ako aj vstavanými a pristavanými objektmi, domovými výbormi, bytovými a komunálnymi službami, verejnou zdravotnou službou a pod. .
6.1.14. Zabezpečuje vlastnými zdrojmi a na vlastné náklady všetky potreby elektriny, vody, telefónneho a telefaxového spojenia, kanalizácie, dodávky tepla a pod. úhrada za užívanie na samostatných účtoch mestských organizácií vrátane vrátenia úhrady za služby uvedené v tomto bode na faktúrach mestských organizácií vystavených objednávateľovi počas doby platnosti tejto zmluvy.
6.1.15. Na svoje náklady vykonáva zrážky UGPS, IGASN v Moskve a ďalšie potrebné platby súvisiace s vykonávaním prác dodávateľa podľa tejto zmluvy.
6.1.16. Bude vykonávať všetky druhy poistenia v súlade s článkom 12 tejto zmluvy.
6.1.17. Zaväzuje sa zabezpečiť odovzdanie dokončených prác preberacej (pracovnej) komisii do „___“ _____________ 200__.
6.1.18. Odstráni zo staveniska majetok patriaci zhotoviteľovi až do odovzdania celého rozsahu prác objednávateľovi podľa Preberacieho listu za všetky zrealizované práce.
6.2. Na splnenie Zmluvy Zákazník:
6.2.1. Zaväzuje sa vykonávať platby v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
6.2.2. Poskytuje Zhotoviteľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy so Zariadením podľa Potvrdenia o prijatí do Zariadenia na výkon diela.
6.2.3. Zabezpečuje technický dozor nad vykonávaním diela bez zasahovania do prevádzkovej a ekonomickej činnosti zhotoviteľa, a to:
- vykonáva kontrolu nad kvalitou a načasovaním vykonaných prác;
- vykonáva kontrolu kvality materiálov používaných Dodávateľom;
- kontroluje dodržiavanie technológie výroby práce;
6.2.4. Ak sa pri realizácii diela zistia odchýlky od podmienok Zmluvy, Objednávateľ má právo požadovať ukončenie vykonaných prác s odchýlkami od podmienok Zmluvy a ich nápravu na náklady Zhotoviteľa.
6.2.5. Zákazník môže navrhovať zmeny a doplnky neschválenej aj schválenej Projektovej dokumentácie.
Pokračovanie zákazky na projektovanie a výstavbu:
Moskva "___" ______________ 201__
Ďalej len „zákazník“, ktorého zastupuje _________________________, konajúci na základe __________________ na jednej strane,
a spoločnosť otvorená spoločná spoločnosť „__________________________________________“ (skrátene meno - OJSC „___________________“), ďalej označovaná ako „exekútor“, zastúpený generálnym riaditeľom __________________, konajúci na základe chartera, na druhej strane ďalej len „Zmluvné strany“ uzavreli túto zmluvu na projektové práce (ďalej len „Zmluva“) o nasledovnom:
1. Predmet dohody
1.1. Objednávateľ dáva pokyn a Dodávateľ preberá záväzky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre... (ďalej len „Dielo“).
1.2. Etapy návrhu: Projektová a Pracovná dokumentácia.
1.3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi právo použiť projektovú dokumentáciu vypracovanú na základe tejto zmluvy na jednorazové použitie na vykonanie Diela v zariadení špecifikovanom v bode 1.1. zmluvy na projekčné práce.
1.4. Technické, ekonomické a iné požiadavky na dizajnové výrobky, ktoré sú predmetom tejto dohody, musia spĺňať požiadavky SNiP a ďalšie aktuálne predpisy Ruskej federácie.
1.5. Zhotoviteľ vykonáva Dielo špecifikované v bodoch. 1.1. Dohoda v súlade so Zadávacími podmienkami (príloha č. 1).
2. Náklady na prácu a platobný postup
2.1. Cena práce je stanovená protokolom o dohode o zmluvnej cene (príloha č. 4) a predstavuje ... rub. ... policajt. (...) rubľov 00 kopejok vrátane DPH 18 % - ... (...) rubľov... kopejok.
vrátane:
2.1.1. etapa „Projekt“ - ... (...) rubeľ vrátane DPH - 18 %;
2.1.2. etapa „Pracovná dokumentácia“ - ... (...) rubľov vrátane DPH - 18%.
2.2. Platba za prácu na základe zmluvy sa uskutočňuje po etapách v súlade s kalendárnym plánom (príloha č. 2) v tomto poradí:
2.2.1. Objednávateľ do 15 (pätnástich) bankových dní odo dňa uzavretia zmluvy o projektových prácach poukáže zálohu vo výške ... % z celkovej ceny Diela, čo je ... (...) rubľov vrátane DPH 18 % - ... (...) rubľov ... policajt.
2.2.2. Platbu za dielo kompletne dokončené v každej etape vykoná Objednávateľ na základe Potvrdenia o prevzatí diela pre príslušnú etapu do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jeho podpisu Zmluvnými stranami, s pomerným odpočítaním platba vopred.
2.3. Platobná povinnosť sa považuje za splnenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa.
2.4. Prevzatie diela v každej fáze a postup podpisu potvrdenia o prevzatí diela sa vykonáva v súlade s odsekmi. 4.2.-4.4. tejto zmluvy na projekčné práce.
2.5. Ak dôjde po dohode zmluvných strán k zmene zadávacích podmienok (príloha č. 1), v dôsledku čoho dôjde k zmene objemu a ceny diela, zmluvné strany podpíšu dodatočnú dohodu k tejto zmluve, v ktorej uvedie zmenený objem a novú cenu diela. Diela.
3. Časový rámec dokončenia Diela
3.1. Načasovanie Diela je určené v harmonograme prác (Príloha č. 2), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o projekčných prácach.
3.2. V prípade, že zákazník poruší podmienky stanovené v zmluve pre:
a) zaplatenie preddavku;
b) platba za prijaté výsledky práce;
termíny dokončenia Diela sa posúvajú o dobu omeškania Objednávateľa s plnením vyššie uvedených povinností podľa Zmluvy, najdlhšie však po dobu trvania Zmluvy ako celku.
4. Postup pri odovzdávaní a prevzatí Diela
4.1. Prevzatie výsledkov Diela, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.5. Dohody sa uskutočňujú spôsobom uvedeným v ods. 4.2, 4.3. zmluvy na projekčné práce.
4.2. Po dokončení Diela po etapách Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi dokumentáciu vypracovanú pre príslušnú etapu v piatich kópiách na papieri a jednej kópii v elektronickej forme v týchto formátoch:
- vysvetľujúca poznámka a iná textová dokumentácia vo formátoch Microsoft Word, Excel;
- výkresy vo formáte Auto Cad;
- a potvrdenie o prijatí diela pre etapu v dvoch kópiách.
4.2.1. Objednávateľ do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa prevzatia skontroluje predloženú dokumentáciu a podpíše potvrdenie o prevzatí diela pre danú etapu alebo podá odôvodnené odmietnutie prevzatia.
4.3. Ak Objednávateľ odmietne podpísať potvrdenie o prevzatí Diela v príslušnej fáze, zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné odôvodnené odmietnutie prevzatia Diela s uvedením potrebných úprav a termínov ich realizácie.
4.4. Zhotoviteľ má právo zaslať objednávateľovi na adresu uvedenú v bode 7.7.2. zákazky na projektové práce uvedené v bode 4.2. Zmluvné dokumenty poštou. Objednávateľ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia vyššie uvedených úkonov ich podpísať a jedno z kópií zaslať Dodávateľovi alebo zaslať Dodávateľovi odôvodnené odmietnutie. Ak objednávateľ po stanovenej lehote nezašle Dodávateľovi podpísaný akt o prevzatí zhotoveného Diela alebo odôvodnené odmietnutie, považuje sa Dielo za prevzaté v plnom rozsahu, v riadnej kvalite a podlieha platbe v súlade s podmienkami. dohody.